Zpět

Praha 4 - usnesení 4. RMČ Praha 4 ze dne 23.2.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

4R-112.docx
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 <br> Usnesení 4.zasedání ze dne 23.2.2022 číslo 4R-112/2022 <br> <br> návrhu programu 19.zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 2.3.2022 <br> <br> Rada městské části Praha 4 <br> s c h v a l u j e návrh programu 19.zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 2.3.2022 dle přílohy usnesení <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> Předkladatel: XXXXX XXXXXXXXXX,starostka MČ Praha X Strana X (celkem X) usnesení č.4R-112/2022 Strana 2 (celkem 3) usnesení č.4R-112/2022
4R-111.docx
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 <br> Usnesení 4.zasedání ze dne 23.2.2022 číslo 4R-111/2022 <br> <br> ke zveřejnění záměru změny podstatné náležitosti nájemní smlouvy č.SML2020/0914/OOM/MST uzavřené dne 3.12.2020 se společností JE Group s.r.o <.>,IČ: 030 63 313 – pronájem pozemku parc.č.954/2 se stavbou č.p.1741,U Šálkovny 4 a pozemku parc.č.954/1,vše k.ú.Braník,Praha 4 <br> <br> Rada městské části Praha 4 <br> I.r o z h o d l a zveřejnit na úřední desku městské části Praha 4 záměr změny podstatné náležitosti nájemní smlouvy č. SML2020/0914/OOM/MST uzavřené dne 3.12.2000 se společností JE Group s.r.o <.>,se sídlem Pražská 1279/18,Praha 10,IČ: 030 63 313 na pronájem pozemku parc.č.954/2,zastavěná plocha a nádvoří,se stavbou č.p.1741,U Šálkovny 4 a pozemku parc.č.954/1,ostatní plocha,zeleň,vše katastrální území Braník,Praha 4,spočívající ve zvýšení ceny nájemného z částky 34.300 Kč/měsíc bez DPH na částku 49.300 Kč/měsíc <br> II.u k l á d á vedoucímu odboru obecního majetku zajistit realizaci tohoto usnesení <br> T: 28.2.2022 <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> Předkladatel: Bc.XXXXXX XXXXX,místostarosta MČ Praha X Strana X (celkem X) usnesení č.4R-111/2022 Strana 2 (celkem 2) usnesení č.4R-/2022
4R-110.docx
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 <br> Usnesení 4.zasedání ze dne 23.2.2022 číslo 4R-110/2022 <br> <br> k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 ke směně pozemků v katastrálním území Michle ve vlastnictví hl.m.Prahy za pozemky v katastrálním území Libeň ve vlastnictví spol.EUROVIA CS,a.s <.> <br> <br> Rada městské části Praha 4 <br> I.s o u h l a s í se směnou pozemků parc.č.3170/2,3170/3,3170/16,3172/1,3172/3,3172/4,3172/5,3172/6,3172/7,3172/8,3172/9,3172/10,3172/11,3172/12,3172/13,3172/14,3172/15,3172/16,3172/17,3172/18,3172/19,3172/20,3172/21,3172/22,3172/23,3172/24,3172/35,3172/38,3439/97,3439/98 v k.ú.Michle o výměře 10 382 m2 ve vlastnictví hl.m.Prahy za pozemky parc.č.69/2,69/4,69/6,69/8,71/2 v k.ú.Libeň o výměře 5 544 m2 ve vlastnictví spol.EUROVIA CS,a.s.za účelem vybudování veřejné rekreační plochy parku na pozemcích v k.ú.Michle v souladu s platným územním plánem a narovnání majetkoprávních vztahů u pozemků v k.ú.Libeň,na kterých jsou umístěny budovy Úřadu MČ Praha 8 a část komunikace Povltavská <br> II.u k l á d á vedoucí odboru kancelář starosty odeslat usnesení Rady MČ Praha 4 na MHMP – odbor hospodaření s majetkem <br> T: 4.3.2022 <br> <br> <br> <br> <br> <br> Předkladatel: XXXXXX XXX,MBA,neuvolněný člen Rady MČ Praha X Strana 1 (celkem 1) usnesení č.4R-110/2022 <br> Strana 2 (celkem 2) usnesení č.4R-/2022
4R-109.docx
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 <br> Usnesení 4.zasedání ze dne 23.2.2022 číslo 4R-109/2022 <br> <br> k zajištění vyvěšení ukrajinské vlajky na budově Nuselské radnice jako výraz solidarity ve dnech 23.2.–31.3.2022 <br> <br> Rada městské části Praha 4 <br> I.s ch v a l u j e vyvěšení ukrajinské vlajky na budově Nuselské radnice ve dnech 23.2 – 31.3.2022 <br> II.u k l á d á vedoucí odboru hospodářské správy zajistit vyvěšení ukrajinské vlajky na budově Nuselské radnice ve dnech 23.2 – 31.3.2022 <br> T: 23.2.2022 <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> Předkladatel: XXXXX XXXXXXXXXX,starostka MČ Praha X Strana X (celkem X) usnesení č.4R-109/2022 Strana 2 (celkem 2) usnesení č.3R-/2022
4R-108.docx
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 <br> Usnesení 4.zasedání ze dne 23.2.2022 číslo 4R-108/2022 <br> <br> k rozpočtovým opatřením za měsíc únor 2022,kterými se mění závazné ukazatele rozpočtu na rok 2022 <br> <br> Rada městské části Praha 4 <br> I.s c h v a l u j e 1.rozpočtové opatření za měsíc únor 2022 vyplývající z rozhodnutí orgánů hl.m.Prahy číslo 3002 uvedené v příloze č.1 tohoto usnesení,kterými se mění závazné ukazatele rozpočtu na rok 2022 2.vlastní rozpočtová opatření navržena v měsíci únor 2022 číslo 24-25,28 uvedena v příloze č.1 tohoto usnesení,kterými se mění závazné ukazatele rozpočtu na rok 2022 <br> II.u k l á d á vedoucí odboru finanční správy realizovat usnesení dle bodu I <.> <br> T.: neprodleně <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> Předkladatel: Ing.XXXXXX XXXXXXX,X.místostarosta MČ Prahy Strana X (celkem 2) usnesení č.4R-108/2022 Strana 2 (celkem 2) usnesení č.4R-108/2022
4R-107.docx
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 <br> Usnesení 4.zasedání ze dne 23.2.2022 číslo 4R-107/2022 <br> <br> ke zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č. 2910/146,nově označené jako pozemek parc. č. 2910/369 v katastrálním území Nusle <br> <br> Rada městské části Praha 4 <br> I.r o z h o d l a zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc.č.2910/146 označené dle GP č. 2490-340/2021 jako pozemek parc.č.2910/369 o výměře 45 m2,ostatní plocha,zeleň,ochr.pásmo nem.kult.pam <.>,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam <.>,v katastrálním území Nusle,specifikovaný v příloze tohoto usnesení,za minimální cenu 540.000 Kč bez DPH,tj.653.400 Kč s DPH,a za podmínky vybudování nové pěší komunikace – chodníku na pozemku parc.č.2910/146 v k.ú.Nusle,a to výhradně nákladem kupujícího,bez nároku na náhradu účelně vynaložených nákladů <.> Podmínkou podání nabídky je složení jistoty ve výši 81.000 Kč,nejpozději v den podání nabídky <.> <br> II.u k l á d á vedoucímu odboru obecního majetku zajistit realizaci tohoto usnesení <br> T: 31.3.2022 <br> <br> <br> <br> <br> <br> Předkladatel: Bc.XXXXXX XXXXX,místostarosta MČ Praha X Strana X (celkem X) usnesení č.4R-107/2022 Strana 2 (celkem 2) usnesení č.4R-107/2022
4R-106.docx
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 <br> Usnesení 4.zasedání ze dne 23.2.2022 číslo 4R-106/2022 <br> <br> k přerušení provozu v mateřské škole,která je součástí Základní školy a Mateřské školy,Praha 4,Mendíků 2,zřizované městskou částí Praha 4,ve dnech 7.3.– 11.3.2022 z organizačních důvodů <br> <br> Rada městské části Praha 4 <br> I.s c h v a l u j e přerušení provozu v mateřské škole,která je součástí Základní školy a Mateřské školy,Praha 4,Mendíků 2 (dále jen ZŠ a MŠ Mendíků),zřizované městskou částí Praha 4 <,> ve dnech 7.3.– 11.3.2022 <br> II.u k l á d á vedoucí odboru školství,prevence a rodinné politiky projednat s ředitelkou ZŠ a MŠ Mendíků dle bodu I.usnesení <br> T: březen 2022 <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> Předkladatel: XXXXX XXXXXXXXXX,starostka MČ Praha X Strana X (celkem X) usnesení č.4R-106/2022 Strana 2 (celkem 2) usnesení č.3R-/2022
4R-105.docx
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 <br> Usnesení 4.zasedání ze dne 23.2.2022 číslo 4R-105/2022 <br> <br> k přerušení provozu v Krčské mateřské škole,Praha 4,Tajovského 1309 (objekt Tajovského),zřizované MČ Praha 4,z organizačních a technických důvodů v termínu 4.3.2022 <br> <br> Rada městské části Praha 4 <br> I.s c h v a l u j e přerušení provozu v Krčské mateřské škole,Praha 4,Tajovského 1309 (objekt Tajovského),zřizované MČ Praha 4,z organizačních a technických důvodů dne 4.3.2022 <br> II.u k l á d á vedoucí odboru školství,prevence a rodinné politiky projednat s ředitelkou Krčské mateřské školy bod I.usnesení <br> T: únor 2022 <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> Předkladatel: XXXXX XXXXXXXXXX,starostka MČ Praha X Strana X (celkem X) usnesení č.4R-105/2022 Strana 2 (celkem 2) usnesení č.4R-/2022
4R-104.docx
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 <br> Usnesení 4.zasedání ze dne 23.2.2022 číslo 4R-104/2022 <br> <br> k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k prodeji pozemků parc.č.2910/145,parc.č.2910/144 a části pozemku parc.č.2910/270 v katastrálním území Nusle <br> <br> Rada městské části Praha 4 <br> I.s o u h l a s í s prodejem pozemků parc.č.2910/145 o výměře 198 m2,parc č.2910/144 o výměře 158 m2 a části pozemku parc.č.2910/270 o výměře 22 m2 vše v k.ú.Nusle ve vlastnictví hl.m.Prahy za účelem scelení s nemovitostmi ve vlastnictví žadatele a vytvoření logického a funkčního celku za podmínky zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č.2910/131,2910/136,2910/143,2910/153 v k.ú.Nusle ve vlastnictví žadatele pro zajištění veřejného průchodu mezi prostranstvím sídliště Pankrác II a ul.Na Pankráci <br> II.u k l á d á vedoucí odboru kancelář starosty odeslat usnesení Rady MČ Praha 4 na MHMP – odbor hospodaření s majetkem <br> T: 4.3.2022 <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> Předkladatel: XXXXXX XXX,MBA,neuvolněný člen Rady MČ Praha X Strana 1 (celkem 1) usnesení č.4R-104/2022 Strana 2 (celkem 2) usnesení č.4R-/2022
4R-103.docx
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 <br> Usnesení 4.zasedání ze dne 23.2.2022 číslo 4R-103/2022 <br> <br> k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k pronájmu části pozemku parc.č.1052/84 v katastrálním území Krč <br> <br> Rada městské části Praha 4 <br> I.s o u h l a s í  s pronájmem části pozemku parc.č.1052/84 o výměře 16 m2 v k.ú.Krč ve vlastnictví hl.m.Prahy za účelem umístění kontejnerových stání <br> II.u k l á d á vedoucí odboru kancelář starosty odeslat usnesení Rady MČ Praha 4 na MHMP – odbor hospodaření s majetkem <br> T: 4.3.2022 <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> Předkladatel: XXXXXX XXX,MBA,neuvolněný člen Rady MČ Praha X Strana 1 (celkem 1) usnesení č.4R-103/2022 <br> Strana 2 (celkem 2) usnesení č.4R-/2022
4R-102.docx
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 <br> Usnesení 4.zasedání ze dne 23.2.2022 číslo 4R-102/2022 <br> <br> k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k bezúplatnému převodu podílu id.1/4 pozemku parc.č.1058 v katastrálním území Hodkovičky do vlastnictví hlavního města Prahy <br> <br> Rada městské části Praha 4 <br> I.s o u h l a s í  s bezúplatným převodem podílu id.1/4 pozemku parc.č.1058 o výměře 6 m2 v k.ú.Hodkovičky ve vlastnictví Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví hl.m.Prahy <br> II.u k l á d á vedoucí odboru kancelář starosty odeslat usnesení Rady MČ Praha 4 na MHMP – odbor hospodaření s majetkem <br> T: 4.3.2022 <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> Předkladatel: XXXXXX XXX,MBA,neuvolněný člen Rady MČ Praha X Strana 1 (celkem 1) usnesení č.4R-102/2022 Strana 2 (celkem 2) usnesení č.4R-/2022
4R-101.docx
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 <br> Usnesení 4.zasedání ze dne 23.2.2022 číslo 4R-101/2022 <br> <br> k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k úplatnému převodu části pozemků parc.č.5905/19 a 5643/1 v katastrálním území Záběhlice <br> <br> Rada městské části Praha 4 <br> I.s o u h l a s í  s úplatným převodem části pozemku parc.č.5905/19 o výměře cca 13 m2 a části pozemku parc.č.5643/1 o výměře cca 8 m2,oba v k.ú.Záběhlice ve vlastnictví hl.m.Prahy za účelem umístění stavby garáže <br> II.u k l á d á vedoucí odboru kancelář starosty odeslat usnesení Rady MČ Praha 4 na MHMP – odbor hospodaření s majetkem <br> T: 4.3.2022 <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> Předkladatel: XXXXXX XXX,MBA,neuvolněný člen Rady MČ Praha X Strana 1 (celkem 1) usnesení č.4R-101/2022 Strana 2 (celkem 2) usnesení č.4R-/2022
4R-100.docx
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 <br> Usnesení 4.zasedání ze dne 23.2.2022 číslo 4R-100/2022 <br> <br> k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k úplatnému převodu části pozemku parc.č.5189/1 v katastrálním území Záběhlice <br> <br> Rada městské části Praha 4 <br> I.s o u h l a s í  s úplatným převodem části pozemku parc.č.5189/1 v k.ú.Záběhlice o výměře cca 20 m2 ve vlastnictví hl.m.Prahy vlastníkovi zahrady na pozemku parc.č.5190/15 v k.ú.Záběhlice za účelem narovnání majetkoprávních vztahů <br> II.u k l á d á vedoucí odboru kancelář starosty odeslat usnesení Rady MČ Praha 4 na MHMP – odbor hospodaření s majetkem <br> T: 4.3.2022 <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> Předkladatel: XXXXXX XXX,MBA,neuvolněný člen Rady MČ Praha X Strana 1 (celkem 1) usnesení č.4R-100/2022 Strana 2 (celkem 2) usnesení č.4R-/2022
4R-99.docx
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 <br> Usnesení 4.zasedání ze dne 23.2.2022 číslo 4R-99/2022 <br> <br> k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 ke směně části pozemku parc.č.3165 v katastrálním území Michle za pozemek parc.č.3167 v katastrálním území Michle <br> <br> Rada městské části Praha 4 <br> I.r u š í usnesení č.12R-402/2021 ze dne 16.6.2021 <br> II.s o u h l a s í se směnou části pozemku parc.č.3165 o výměře cca 120 m2 v k.ú.Michle ve vlastnictví žadatele za pozemek parc.č.3167 o výměře 98 m2 v k.ú.Michle ve vlastnictví hl.m.Prahy <br> III.u k l á d á vedoucí odboru kancelář starosty odeslat usnesení Rady MČ Praha 4 na MHMP – odbor hospodaření s majetkem <br> T: 4.3.2022 <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> Předkladatel: XXXXXX XXX,MBA,neuvolněný člen Rady MČ Praha X Strana 1 (celkem 1) usnesení č.4R-99/2022 Strana 2 (celkem 2) usnesení č.4R-/2022
4R-98.docx
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 <br> Usnesení 4.zasedání ze dne 23.2.2022 číslo 4R-98/2022 <br> <br> ke zrušení usnesení č.24R-802/2021 ze dne 15.12.2021 a k uzavření Memoranda o spolupráci „Hodkovičky Nad řekou“ <br> <br> Rada městské části Praha 4 <br> I.r o z h o d l a zrušit usnesení č.24R-802/2021 ze dne 15.12.2021 <br> II.s c h v a l u j e uzavření Memoranda o spolupráci „Hodkovičky Nad řekou“ se společností Vivus Hodkovičky s.r.o <.>,se sídlem Budějovická 64/5,140 00 Praha 4 za účasti vedlejších účastníků spol.VERANO REAL k.s <.>,se sídlem Havlíčkova 1030/1,110 00 Praha 1 a spol.FINEP CZ a.s.se sídlem Havlíčkova 1030/1,110 00 Praha 1 dle přílohy tohoto usnesení <br> III.z m o c ň u j e Patrika Opu,MBA,neuvolněného člena Rady MČ Praha 4 podpisem Memoranda dle bodu II.usnesení <br> IV.u k l á d á vedoucí odboru kancelář starosty předložit Memorandum dle bodu II.usnesení Patriku Opovi,MBA,neuvolněnému členu Rady MČ Praha 4 k podpisu <br> T: 18.3.2022 <br> Plnou moc přijímám <br> <br> <br> Předkladatel: XXXXXX XXX,MBA,neuvolněný člen Rady MČ Praha X Strana 7 (celkem 2) usnesení č.4R- /2022 Strana 1 (celkem 12) usnesení č.4R-98/2022
4R-97.docx
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 <br> Usnesení 4.zasedání ze dne 23.2.2022 číslo 4R-97/2022 <br> <br> ke smluvní pokutě za prodlení se zhotovením díla nárokované na společnosti VISTORIA CZ a.s.se sídlem Revoluční 767/25,Praha 1,IČO: 25110977 dle smlouvy o dílo č.SML/2019/0545/OSIO uzavřené dne 29.5.2019 včetně jejích dodatků č.1 a č.2 <br> <br> Rada městské části Praha 4 <br> I.r o z h o d l a 1.zaslat společnosti VISTORIA CZ a.s.se sídlem Revoluční 767/25,Praha 1,IČO: 25110977 předžalobní výzvu této společnosti k úhradě smluvní pokuty za prodlení se zhotovením díla dle smlouvy o dílo č.SML/2019/0545/OSIO uzavřené dne 29.5.2019 včetně jejích dodatků č.1 a č.2 ve výši 6.368.681,77 Kč spolu se zdůvodněním přepočtu výše původně nárokované smluvní pokuty <br> 2.předložit starostce městské části Praha 4 návrh na žalobu na zaplacení smluvní pokuty dle odst.1 k podpisu,pokud smluvní pokuta nebude uhrazena do 30 dnů od doručení předžalobní výzvy společnosti VISTORIA CZ a.s.se sídlem Revoluční 767/25,Praha 1,IČO: 25110977 <br> II.u k l á d á pověřenému vedením odboru právního Úřadu MČ P4 Mgr.Michalu Nocarovi v případě nezaplacení smluvní pokuty dle bodu I.1.tohoto usnesení uzavřít právní zastoupení MČ P4 v soudním řízení a zajistit vyhotovení žaloby <br> III.z p l n o m o c n i l a radního městské části Praha 4 MČ P4 Filipa Váchu k podpisu předžalobní výzvy dle bodu I.1.tohoto usnesení T: průběžně <br> Plnou moc přijímám: <br> <br> Předkladatel: XXXXX XXXXX,neuvolněný člen Rady MČ Praha X Strana X (celkem 1) usnesení č.4R-97/2022 <br> Strana 2 (celkem 2) usnesení č.4R-/2022
4R-96.docx
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 <br> Usnesení 4.zasedání ze dne 23.2.2022 číslo 4R-96/2022 <br> <br> k uzavření smlouvy o dílo se společností VALIZOL CZ s.r.o <.>,Braunerova 563/7,Libeň,180 00 Praha 8,IČ: 02939959 na provedení plnění představující veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem: Vzdušná 564,Praha 4 - oprava střechy,II.etapa <br> <br> Rada městské části Praha 4 <br> I.r o z h o d l a uzavřít smlouvu o dílo se společností VALIZOL CZ s.r.o <.>,Braunerova 563/7,Libeň <,> 180 00 Praha 8,IČ: 02939959 na realizaci akce: Vzdušná 564,Praha 4 - oprava střechy <,> II.etapa.Předmětem jsou stavební práce na opravě střešního pláště na adrese Vzdušná 564 Praha 4,č.parc.756,k.ú.Lhotka.Dílo bude provedeno v rozsahu dokumentace,zpracované společností AVEK s.r.o <.>,Praha 9,Prosecká 683/115,PSČ 19000 za cenu díla 1.885.186,99 Kč bez DPH.Doba zhotovení díla je 135 dnů ode dne předání a převzetí staveniště.Záruční doba na předmět díla je sjednána na dobu 60 měsíců <.> <br> II.u k l á d á Filipu Váchovi,neuvolněnému členu Rady MČ Praha 4 <,> předložit smlouvu o dílo k podpisu starostce <br> T: 8.3.2022 <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> Předkladatel: XXXXX XXXXX,neuvolněný člen Rady MČ Praha X Strana X (celkem 1) usnesení č.4R-96/2022 Strana 2 (celkem 2) usnesení č.4R-/2022
4R-95.docx
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 <br> Usnesení 4.zasedání ze dne 23.2.2022 číslo 4R-95/2022 <br> <br> k uzavření smlouvy o dílo se společností Andiro realizace s.r.o.se sídlem V remízku 1031/17,152 00 Praha 5 - Hlubočepy,IČ: 09385193 na realizaci akce „ZŠ a MŠ Sdružení 1080/2a,Praha 4 – rekonstrukce školního hřiště“ <br> <br> Rada městské části Praha 4 <br> I.r o z h o d l a uzavřít smlouvu o dílo se společností Andiro realizace s.r.o.se sídlem V remízku 1031/17,152 00 Praha 5 – Hlubočepy,IČ: 09385193 na realizaci akce: „ZŠ a MŠ Sdružení 1080/2a,Praha 4 – rekonstrukce školního hřiště“ <.> Dílo bude provedeno v rozsahu projektové dokumentace zpracované atelierem R-Projekt 07 Praha s.r.o.se sídlem K Strašnické 1795/8,100 00 Praha 10,IČ:03520358 a dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 26.1.2022 za cenu 853.158,80 Kč bez DPH.Celková cena díla včetně DPH 21% činí 1.032.322,15 Kč <.> Předmětem plnění je provedení rekonstrukce stávajícího školního hřiště u ZŠ a MŠ Sdružení1080/2a na pozemku parc.č.2753/14,která spočívá v provedení výměny herních prvků (instalace 5 nových herních prvků místo demontovaných včetně stávajícího pískoviště),provedení demontáže herní plochy ze stávajících gumových dlaždic,úpravě podkladních vrstev a následném provedení nové herní plochy (multifunkčního hřiště) z celoprobarveného EPDM granulátu s grafickými motivy,provedení nového EPDM pískoviště <.> <br> Předmětné dílo bude dokončeno nejpozději do 70 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.Záruka na předmět díla činí 60 měsíců <.> <br> II.u k l á d á Filipu Váchovi,neuvolněnému členu Rady městské části Praha 4 předložit starostce smlouvu o dílo k podpisu <br> T: 10.3.2022 <br> <br> Předkladatel: XXXXX XXXXX,neuvolněný člen Rady MČ Praha X Strana X (celkem 1) usnesení č.4R-95/2022 Strana 2 (celkem 2) usnesení č.4R-/2022
4R-94.docx
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 <br> Usnesení 4.zasedání ze dne 23.2.2022 číslo 4R-94/2022 <br> k rozhodnutí jediného akcionáře společnosti 4-Energetická,a.s <.>,IČ: 285 50 901 o určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2021 sestavené společností 4-Energetická,a.s <.> <br> <br> Rada městské části Praha 4 <br> I.u r č u j e při plnění funkce valné hromady společnosti 4-Energetická,a.s <.>,se sídlem Táborská 350/32,Praha 4,IČ: 285 50 901,auditorem pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2021 sestavené společností 4-Energetická,a.s.společnost ECOVIS blf s.r.o <.>,se sídlem Betlémské náměstí 351/6,Praha 1,IČ: 276 08 875 <br> II.u k l á d á 1.Ireně Michalcové,starostce městské části Praha 4 podepsat zápis o rozhodnutí jediného akcionáře dle přílohy tohoto usnesení <br> 2.vedoucímu odboru obecního majetku zaslat toto usnesení a zápis o rozhodnutí jediného akcionáře společnosti 4-Energetická,a.s <.> <br> T: 31.3.2022 <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> Předkladatel: XXX XXXXXXXX,neuvolněný člen Rady MČ Praha X Strana X (celkem 2) usnesení č.4R-94/2022 Strana 2 (celkem 2) usnesení č.4R-94/2022
4R-93.docx
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 <br> Usnesení 4.zasedání ze dne 23.2.2022 číslo 4R-93/2022 <br> k rozhodnutí v zadávacím řízení vedeném ve zjednodušeném podlimitním řízení k zadání podlimitní veřejné zakázky na služby „Zajištění propojení datových center a služby elektronických komunikací“,zahájeném uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dne 22.12.2021 <br> Rada městské části Praha 4 <br> I.r o z h o d l a vybrat účastníka zadávacího řízení ha-vel internet s.r.o <.>,IČO 25354973,se sídlem Olešní 587/11a,Muglinov,712 00 Ostrava,s nabídkovou cenou 1.289.376 Kč včetně DPH za běžný rok poskytování služeb (88.800 Kč bez DPH za běžný měsíc),jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější v souladu s ust.§ 122 odst.1 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,(dále jen zákon) <.> <br> II.u k l á d á 1.vedoucímu odboru právního a) zajistit uveřejnění oznámení o výběru dodavatele dle bodu I.v souladu s ust.§ 53 odst.5 zákona na profilu zadavatele <.> T: do 25.2.2022 <br> b) zabezpečit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení v souladu s ust.§ 126 zákona k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek <.> <br> T: do 30 dnů od uzavření smlouvy o poskytování služeb <br> 2.Ing.Jaroslavu Míthovi,uvolněnému členu Rady MČ Praha 4 <,> předložit starostce MČ Praha 4,k podpisu smlouvu o poskytování služeb s vybraným dodavatelem ha-vel internet s.r.o <.>,IČO 25354973,se sídlem Olešní 587/11a,Muglinov,712 00 Ostrava,s nabídkovou cenou 88.800 Kč bez DPH za běžný měsíc poskytování služeb,po marném uplynutí 15 denní lhůty pro podání námitek v souladu s ust.§ 124 odst.1 zákona <.> <br> T: do 15 dnů po marném uplynutí lhůty pro podání námitek <br> <br> Předkladatel: Ing.XXXXXXXX XXXX,uvolněný člen Rady MČ Praha X Strana X (celkem 1) usnesení č.4R-93/2022 Strana 2 (celkem 2) usnesení č.4R-/2022

Načteno

edesky.cz/d/5205443

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Prodej   Veřejná zakázka   Prodej   Pronájem   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Praha 4
11. 09. 2025
11. 09. 2025
11. 09. 2025
11. 09. 2025
11. 09. 2025
  ...a další
Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz