ÚSTŘEDNA EMAIL INTERNET BANKOVNÍ SPOJENÍ IČ DIČ
415 621 111 podatelna@mulouny.cz www.mulouny.cz ČS Louny č.ú.1020793399/0800 265209 CZ00265209
<br>
1/10
<br> M ě s t o L o u n y
Odbor správy majetku
<br> Mírové náměstí 35,440 23 Louny
<br>
VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LOUNY dne
MULN/6505/2017/OSM/2 f.vagner/176 14.06.2017
<br>
Výzva k účasti na veřejné zakázce a zadávací dokumentace
<br> Vážený dodavateli <,>
<br> dovolujeme si Vás tímto vyzvat k účasti na veřejné zakázce malého rozsahu na stavební
práce a současně Vám tímto,jako zadavatel zakázky <,>
<br> p o s t u p u j e m e
<br> zadávací dokumentaci (dále také „ZD“) této veřejné zakázky s názvem „Městská knihovna
– oprava fasády“,která je vypsaná v souladu s § 27 a § 31 zákona č.134/2016 Sb <.>,o
zadávání veřejných zakázkách,v platném znění a jejíž zadání se řídí pravidly Rady města
Loun č.P8/2016,v platném znění,o zadávání veřejných zakázek města Loun <.>
<br> Článek 1
Základní údaje o zadavateli
<br> Název zadavatele: Město Louny
<br> Osoba pověřená za zadavatele jednat: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX
vedoucí odboru správy majetku
<br> Sídlo: Mírové náměstí 35,440 23 Louny
<br> IČ: 00265209
<br> DIČ: CZ00265209
<br> Kontaktní osoba ve věcech technických:
Bc.XXXXXXXXX XXXXXX
tel: XXX XXX XXX,mob.: XXX 500 991
f.vagner@mulouny.cz
<br> Článek 2
Předmět soutěže
<br> Předmětem soutěže je realizace akce „Městská knihovna – oprava fasády“,tj.stavební
práce spojené s opravou části fasády Městské knihovny Louny v rozsahu specifikovaném
níže <.>
<br> Podrobnou definici dalšího obsahu předmětu veřejné zakázky stanovuje tato ZD a obchodní
podmínky,které jsou blíže specifikovány v článku 6 této ZD,návrh smlouvy o dílo je přílohou
č.2 této ZD <.>
<br> Na realizaci akce není zpracována projektová dokumentace ani výkaz výměr.Uchazeč na
základě vlastní prohlídky provede ocenění požadovaných prací,ale i dalších jím zjištěných
nutných oprav tak,aby byly práce provedeny v požadovaném rozsahu <.>
<br>
<br>
<br>
ÚSTŘEDNA EMAIL INTERNET BANKOVNÍ SPOJENÍ IČ DIČ
415 621 111 podatelna@mulouny.cz www.mulouny.cz ČS Louny č.ú.1020793399/0800 265209 CZ00265209
<br>
2/10
<br> Rozsah oprav:
<br> Fasáda bude opravena ve spodní části,kde se v některých místech nachází nesoudržná
omítka a odpadává fasádní nátěr.Opravy se týkají celého obvodu budovy vč.fasády na
dvoře.Dále budou vyčištěny všechny dešťové svody na straně fasády z Hilbertovy ulice a
Mírového náměstí (celkem 4).U jednoho dešťového svodu v Hilbertově ulici bude instalován
lapač střešních splavenin (geiger/gajgr),který zde chybí <.>
<br> I.Oprava fasády:
<br> A.Vnější fasáda (strana z ulice Hilbertova a Mírového náměstí)
<br> i.Soklová část
<br> � Odstranění fasádního nátěru
� Odstranění nesoudržné omítky
� Lokální opravení vápenocementovou omítkou
<br> � Lokální opravení vápennou štukovou omítkou
<br> � Celoplošné provedení vrchního silikátového nátěru
<br> ii.Nadsoklová část (výška/rozsah viz příloha č.5)
<br> � Odstranění fasádního nátěru
� Odstranění nesoudržné omítky
� Lokální opravení fasády vápenocementovou omítkou
<br> � Lokální opravení vápennou štukovou omítkou
<br> � Celoplošné provedení vrchního silikátového nátěru
<br> B.Vnitřní fasáda (strana z nádvoří budovy)
<br> i.Soklová část (500 mm nad terénem)
<br> � Kompletní odstranění stávající omítky vč.proškrábnutí spár do
výšky 500 mm
<br> � Provedení sanační omítky
� Celoplošné provedení vrchního silikátového nátěru
<br> ii.Nadsoklová část (výška/rozsah viz příloha č.5)
<br> � Odstranění fasádního nátěru
� Odstranění nesoudržné omítky
� Lokální opravení fasády vápenocementovou omítkou
<br> � Lokální opravení vápennou štukovou omítkou
<br> � Celoplošné provedení vrchního silikátového nátěru
<br> Výška/rozsah se bude odvíjet od vodorovné linky na východní fasádě <.>
<br> II.Vyčištění dešťových svodů
<br> � Instalace lapače střešních splavenin (gaiger/gajgr) u svodu č.1
� Vyčištění dešťových svodů
� Oprava omítky v místě dešťového svodu č.1 vč.provedení
<br> fasádního nátěru
<br>
<br>
<br>
ÚSTŘEDNA EMAIL INTERNET BANKOVNÍ SPOJENÍ IČ DIČ
415 621 111 podatelna@mulouny.cz www.mulouny.cz ČS Louny č.ú.1020793399/0800 265209 CZ00265209
<br>
3/10
<br> Závaznost požadavků zadavatele (dále také „objednatele“):
<br> Informace a údaje uvedené v této ZD a jejích přílohách vymezují závazné požadavky
zadavatele na plnění veřejné zakázky.Tyto požadavky je uchazeč (dále také „účastník“)
povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je
akceptovat,což potvrdí v čestném prohlášení,viz čl.10.Neakceptování požadavků
zadavatele uvedených v této ZD či změny obchodních podmínek budou považovány za
neplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti na
výběrovém řízení <.>
<br> Článek 3
Lhůta a místo plnění,prohlídka místa plnění
<br> Předpokládaný termín zahájení díla 07-08/2017
<br> Předpokládaný termín dokončení díla: 09-10/2017
<br> Lhůta splnění bude závazná při uzavírání smlouvy o dílo a bude uplatněna smluvní p...

Pohled ji�n� - dvorn�.png (=3 Pohled severn� - uli�n�.png xg" )m an."mm ‘ mm mm.mm ~31.M WWW WEE] “5%?"@ a; <9 W svmd a 1(instzlalle yigflu) Pohled v�chodn� - dvorn�.png WWWLWI.mlm Pohled z�padn� - dvorn�.png mwAmI—woml E ‘3‘ fltt Pohled z�padn� - uli�n�.png WWI MED » wONI P��loha �.1 ZD - Kryc� listy.pdf Příloha č.1 KRYCÍ LISTY pro akci: „Městská knihovna – oprava fasády“ A) Název a přesná adresa uchazeče s označením pověřeného zástupce pro případná další jednání,včetně uvedení telefonického,faxového a e-mailového spojení Příloha č.1 KRYCÍ LISTY pro akci: „Městská knihovna – oprava fasády“ Strana 2 (celkem 7) B) Celková maximální cena vč.DPH,definována jako nejvýše přípustná,v členění na cenu bez DPH,DPH a cenu včetně DPH viz čl.9 ZD.Není-li uchazeč registrovaným plátcem DPH,potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost,že není jejím plátcem,výslovně uvede v nabídce.Celková cena díla bez DPH ……………………………………… DPH ….% ………………………………….<.> Celková cena díla vč.DPH ………………………………….<.> Příloha č.1 KRYCÍ LISTY pro akci: „Městská knihovna – oprava fasády“ Strana 3 (celkem 7) C) Doba realizace zakázky a návrh časového harmonogramu postupu prací v kalendářních dnech.Tento harmonogram,jakož i další zde uvedené informace,budou závaznými pro provádění díla.Zahájení díla ………………………… Dokončení díla ………………………… Doba realizace stavby bude ……….<.> kalendářních dnů od zahájení stavby.Návrh časového harmonogramu: (časový harmonogram bude obsahovat rozdělení stavebních prací z hlediska částí fasády budovy a vymezení termínů realizace prací na těchto částech,tj.začátek,konec a počet kalendářních dnů realizace těchto částí oprav) Příloha č.1 KRYCÍ LISTY pro akci: „Městská knihovna – oprava fasády“ Strana 4 (celkem 7) D) Doklady pro posouzení profesní způsobilosti uchazeče: 1.výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence,pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,2.doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky,pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují,Doklady podle 1.a 2.bodu písm.D je možno předložit v prosté kopii,přičemž si zadavatel vyhrazuje právo,před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem,vyžádat si předložení těchto dokladů v originále popř.v úředně ověřené kopii.Příloha č.1 KRYCÍ LISTY pro akci: „Městská knihovna – oprava fasády“ Strana 5 (celkem 7) E) Čestné prohlášení Uchazeč závazně prohlašuje,že: - přijímá všechny podmínky uvedené v zadávací dokumentaci,- přijímá zadání zadavatele jako dostatečné pro realizaci díla a souhlasí s ním,- nemá žádné nedoplatky na daních,nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,- bere na vědomí,že se na zadavatele od 01.07.2016 vztahuje povinnost uveřejnit podepsanou smlouvu dle zákona č.340/2015 Sb <.>,o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákona o registru smluv),- souhlasí se zveřejněním obsahu smluvního ujednání smlouvy a jejích případných dodatků dle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím v platném znění,zákona č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění a zákona č.340/2015 Sb <.>,o registru smluv,- žádný údaj v nabídce neoznačuje za obchodní tajemství,což strvzuje podpisem oprávněné osoby V…………………………………….<.> dne……………………….…………………………………… Razítko a podpis oprávněné osoby V případě,že uchazeč označuje některý údaj v nabídce za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku,potom poslední z výše uvedených odrážek čestného prohlášení přeškrtne a na krycím listě „G“ takový údaj uvede.Obchodním tajemství nemůže být označena smlouva jako celek.Příloha č.1 KRYCÍ LISTY pro akci: „Městská knihovna – oprava fasády“ Strana 6 (celkem 7) F) Návrh smlouvy o dílo – bude předložen dodavatelem ve formě doplněných obchodních podmínek a bude podepsán k tomu oprávněnou osobou.Příloha č.1 KRYCÍ LISTY pro akci: „Městská knihovna – oprava fasády“ Strana 7 (celkem 7) G) Sdělení / označení informací – uchazeč předloží seznam údajů,které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv č.340/2015 Sb.a dle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,v platném znění a které jsou jeho obchodním tajemstvím dle § 504 Občanského zákoníku.2017-06-14T07:26:53+0000 Not specified P��loha �.2 ZD - Smlouva o d�lo.pdf Příloha č.2 Strana 1 (celkem 12) SMLOUVA O DÍLO č.MULNCJ …….<.> ev.č.……… uzavřena podle § 2586 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) na akci: „Městská knihovna – oprava fasády“ Článek 1 Smluvní strany Objednatel: Město Louny Sídlo: Mírové náměstí 35,440 23 Louny Zastoupený: Radovanem Šabatou,starostou města IČ: 00265209 DIČ: CZ00265209 Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s <.>,Louny Číslo účtu: 27 - 1020793399/0800 Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: pan Bc.XXXXXXXXX XXXXXX e-mail: f.vagner@mulouny.cz tel.XXX XXX 176 tel.736 500 991 fax.415 621 100 (dále jen objednatel) Zhotovitel: ……………………………… Sídlo: ...