Zadavatel: Obec Zádveřice - Raková
<br> Se sídlem: Zádveřice 460,763 12 Zádveřice-Rakova Zastoupený: Ing.XXXXXXX XXXXX,starosta
<br> IČ: XXXXXXXX
<br> VŠEM DODAVATELÚM
<br> v Zádveřicich - Rakově dne 6.3.2018
<br> VÝZVA K PODÁNÍ NABÍD_KY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA
<br> VEREJNOU ZAKAZKU Název veřejné zakázky: Výstavba vodovodu a kanalizace v obci Zádveřice - Raková Ev.číslo veřejné zakázky: 2018026 Předmět veřejné zakázky: stavební práce dodávky služby Druh zadávacího řízení: zjednodušeně podlimitní řízení dle 5 53 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek
<br> Profil zadavatele h_ttggzllwwkdvczlgrofilghýiwoozmn8
<br> V souladu s ustanovením & 53 zák.č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“),vás vyzývám k prokázání splnění kvalifikace a k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na dodavatele výše uvedené veřejné zakázky
<br> stavební práce 450000000-7; stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí 45231300-8; kód CPV architektonické,technické a zeměměňčské služby 71250000-5
<br> 1.Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je odkanalizování a rozšížení stávající vodovodní sítě v obci Zádveřice-Raková,stavba je dle projektu rozdělena na 5 části: a) Odkanaiizování mikroregionu „Podřevnicko" — stavba 9 — kanalizace obce Zádveřice I.etapa,tato část bude provedena v souladu s projektovou dokumentaci zpracovanou firmou CENTROPROJEKT ZLÍN a.s.b) Vodovod Drahy,Zádveřice-Raková,která je rozdělena na dva stavební objekty,a to: SO O1-Vodovod a SO 02- Přípojka NN k ATS,tato část bude provedena v souladu s projektovou dokumentaci zpracovanou Ing.Věrou Soudilovou,756 11 Valašská Polanka 53,IČ 61404586 c) Vodovod směr víceúčelové hřiště Zádveřice-Rakova,stavební objekt SO 01 — Vodovod,tato část bude provedena v souladu s projektovou dokumentaci zpracovanou Ing.Věrou Soudilovou,756 11 Valašská Polanka 53,IČ 61404586 d) Vodovod u MK 2d,Zádveňce-Raková,stavebni objekt SO 01-Vodovod,tato část bude provedena v souladu s projektovou dokumentaci zpracovanou Ing.Věrou Soudilovou,756 11 Valašská Polanka 53,IČ 61404586 e) ZTV k RD Nadkopči Zádveřice-Raková,I.etapa,která je rozdělena na dva stavební objekty,a to: SC 001- Vodovod a SC 002 — Kanalizace,tato část bude provedena v souladu s projektovou dokumentaci zpracovanou Ing.Věrou Soudilovou,756 11 Valašská Polanka 53,IČ 61404586 Jedná se však o jednu veřejnou zakázku,jedno zadávací řízení.Rozdělení na části není dělení ve smyslu dělení veřejné zakázky dle zákona <.>
<br> Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 11 636 000,- Kč bez DPH Zadavatel pro plnění jednotlivých částí veřejné zakázky stanoví následující termíny:
<br> Předpokládané zahájení doby plnění: do 3 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo,nebude-Ii vzhledem ke klimatickým podmínkám dohodnutojinak
<br> at ZTV k RD Nadkogčí ZádveřiceRaková:
<br> Dílčí plnění: dle harmonogramu postupu prací SO 001-Vodovod: dokončení a protokolární předání a převzetí: do 1 měsíce od předání a převzetí staveniště
<br> SO 002 — Kanalizace: dokončení a protokolární předání a převzetí: do 2 měsíců od předání a převzetí staveniště
<br> bj Vodovod Drahý.Zádveřice-Rakova:
<br> Dílčí plnění: dle harmonogramu postupu praci Termin dokončení a protokolárního předání a převzetí: do 4 měsíců od předání a převzetí staveniště
<br> cl Odkanalizování mikroreqionu,<.> Podřevnicko“: Dílčí plnění: dle harmonogramu postupu praci Termin dokončení a protokolárního předání a převzetí: do 6 měsíců od předání a převzetí staveniště
<br> dl Vodovod směr víceúčelové hřiště Zádveřice-Rakova: Dílčí plnění: dle harmonogramu postupu prací Termin dokončení a protokolárního předání a převzetí do:do 4 měsíců od předání a převzetí staveniště
<br> el Vodovod u MK 2d.Zádveřice-Rakova: Dílčí plnění: dle harmonogramu postupu praci
<br> Termin dokončení a protokolárního předání a převzetí do: 30.11.2018
<br> Podrobný rozsah předmětu veřejné zakázky je uveden v zadávací dokumentaci <.>
<br> 2.Výzva k podání nabídky byla uveřejněna na profilu zadavatele dne 6.3.2018 a byla zaslána 5-ti dodavatelům dne 6.3.2018.Kompletní zadávací dokumentace bude uveřejněna na profilu zadavatele ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek,a to alespoň do konce lhůty pro podání nabídek.Zadávací dokumentace bude bezplatně poskytnuta dodavatelům uveřejněním na profilu zadavatele.Proňl zadavatele byl uveřejněn v informačním systému podle 5 224 a násl.zákona.Výzva k podání nabídky byla uveřejněna na internetových stránkách zadavatele v sekci „Úředni deska" dne 6.3.2018 <.>
<br> 3.Zadavatel v případě vysvětlení zadávací dokumentace bude postupovat dle & 53 odst.3 zákona.Zadavatel uveřejní na svém profilu vysvětlení zadávací dokumentace min.4 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek <,>
<br> Dodavatel je oprávněn dle 5 98 odst.3 zákona po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace.Písemná žádost musí být doručena do sídla zmocněné osoby nejpozději
<br> 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro uveřejnění vysvětlení zadáva...