edesky.cz / data z úředních desek přehledně
Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vršovice (Louny).
EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Operační program Životní prostředí
<br> Dodatek č.2 smlouvy o dílo č.01/384—17
<br> Objednatel Název: Obec Vršovice Sídlo: Vršovice 74,440 01 Louny Zastoupené: XXXXXXX XXXXXXX,starostka obce Bankovní spojení: Česká národní banka č.účtu 94-6912481/710 IČO: 00831841 E-mail: obecvrsovice©obecvrsovice.cz; starosta©obecvrsovice.cz Telefon: +420 415 676 120; +420 777 975 294 (dále jen Objednatel)
<br> a
<br> Zhotovitel Název: Společnost PRESSKAN a BAK - Vršovice — likvidace splaškových vod sídlo: Vápenice 2974/13,796 01 Prostějov zastoupený: Ing.XXXXXX XXXXXX,předseda správní rady,statutární ředitel Bankovní spojení: Komerční banka Číslo účtu: 107-8215210247/0100 IČ: 60743824 DIČ: C260743824
<br> Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B,vložka 5845
<br> (dále jen Zhotovitel)
<br> uzavřeli dle ustanovení 5 2586 a násl.cit.Občanského zákoníku (zákona č.89/2012 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů),dodatek smlouvy o dílo č.01/384-17 ze dne 4.1.2017 tohoto znění:
<br> EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Operační program Životní prostředí
<br> Po zahájení stavby dne 3.4.2017 byl objednatel informován,že někteří zájemci již nemají zájem kanalizaci ve svých nemovitostech realizovat.Konkrétně se jedná o čp.35 patřící manželům Bláhovým a čp.92 patřícím paní Naděždě Dytrtové a paní Simoně Kastnerové.Sám objednatel přehodnotil svůj zájem o napojení budovy hasičské zbrojnice na kanalizaci,neboť zde nevznikají žádné odpadní vody a není předpoklad,že by v dohledné době došlo ke změně.Naproti tomu,po zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby se dostavili další zájemci.Jedná se o vlastníky nemovitostí,které vdobě vzniku projektu bud' teprve vznikaly popř.nebyly trvale obydleny.Konkrétně jde o čp.5,čp.18,čp.31,čp.41,čp.50,čp.82,čp.113,čp.118,čp.142 a čp.143.Obec Vršovice přistoupila k realizaci těchto nových přípojek,neboť po zhodnocení došla kzávěru,že by bylo ekonomicky efektivnější,kdyby i tyto nové přípojky byly zrealizovány v průběhu celého projektu,v rámci jedné stavby.Jedná se o neočekávanou změnu v průběhu výstavby,která nemá vliv na výběr zhotovitele stavby <.>
<br> |.Smluvní strany se dohodly,že předmět smlouvy o dílo uvedený v čl.| smlouvy o dílo se rozšiřuje o zhotovení dalších 10 ks domovních přípojek vč.domovní čerpací šachty a jejího technologického vybavení.Vyčíslení nákladů je uvedeno v příloze č.1 k tomuto dodatku <.>
<br> II.Smluvní strany se dohodly,že cena díla sjednaná v čl.IV.Smlouvy o dílo se snižuje o neprovedené práce,které jsou vyčísleny v příloze č.2 k tomuto dodatku <.>
<br> llI.Vsouvislosti se změnou předmětu smlouvy o dílo se cena díla sjednaná včlánku IV.předmětné
<br> smlouvy o dílo zvyšuje o částku 483.043,39 Kč (bez DPH) <.>
<br> Vsouvislosti se změnou předmětu smlouvy o dílo se cena díla sjednaná včlánku IV.předmětné smlouvy o dílo snižuje 0 částku 405.970,55 Kč (bez DPH) <.>
<br> Rekapitulace ceny:
<br> Základní cena dle SoD 9.847.469,73 Kč (bez DPH)
<br> Dodatek č.2 + 77.072,84 Kč (bez DPH)
<br> Celkem 9.924.542,57 Kč (bez DPH) N <.>
<br> Tato změna smlouvy o dílo je vsouladu s 5 222 odst.4 b zák.č.134/2016 Sb.zákona o zadávání veřejných zakázek <.>
<br> V.Změnu ceny,obsahu smlouvy o dílo a uzavření tohoto dodatku odsouhlasilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 29.8.2017 usnesením č.34/2017 <.>
<br> EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Operační program Životní prostředí
<br> VI.Ostatní ujednání výše zmíněné smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.Dodatek č.2 je vystaven ve 4 vyhotoveních,z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami <.>
<br> Ve Vršovicích dne 20.09.2017 VProstějově dne 20.09.2017
<br> ?RESSKAN system,o.: Vápenice 2974/13 / 79601 PRUSTEJUV
<br> IČ: 807 43.4 DIČ: CZBO7ýŽŠ2a r;- Wi/ď *
<br> za objednatele za zhoto itele XXXXXXX XXXXXXX lng.Robert evrlý starostka obce statutá ' ředitel
<br> _
<br> PŘÍLOHA č.1 Stavba: DODATKU č.2 ZE DNE 20.9.2017 Vršovice,likvidace splaškových vod Objekt: 07/2016_DP - domovní tlakové přípojky - dotace č.p.5,31,50,82,113,118,143 KSO: 827 29 1 CC—CZ: Misto: Vršovice okr.Louny Datum: 4.7.2016 Objednatel: lČ: 831841 Obec Vršovice DIČ: Zhotovitel: IČ: 60743824 Sdružení PRESSKAN a BAK - Vršovice — likvidace splaškových vod DIČ: CZ60743824 Vápenice 2974/13,796 00 Prostějov PrOJektant: lČ: 13362887 lng.XXXXXX XXXXXXX DIC: Poznamka: XXXX XXX DPH XXX XXX,XX Základ daně Sazba daně Výše dane DPH zakladní 0,00 21,003.8424213 snížena 0.00 15.004- 000 zakl.přenesena 0.00 21,008 0,00 snít.přenesena 0.00 15,005.0.00 nuiova 0,00 0,00/% 0,00 [ [Cena s DPH | v CZK | 485 395,72
<br> REKAPITULACE ČLENĚNÍ soupisu PRACÍ
<br> Stavba: Vršovice » likvidace splaskových vod Objekt: 07/2016_DP - domovní tlakové přípojky - dotace č.p.5,31,50,82,113,118,143 Misto: Vršovice okr.Louny Datum: 4.7.2016 Zadavatel: Obec Vršovice Prolektant: Ing.XXXXXX XXXXXXX Uchazeč: Sdružení PRESSKAN a BAK - Vršovice - likvida...
Načteno
Meta
Rozpočet EIA