EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Operační program Životní prostředí
<br> Dodatek č.4 smlouvy o dílo č.01/384-17
<br> Objednatel Název: Obec Vršovice Sídlo: Vršovice 74,440 01 Louny Zastoupené: XXXXXXX XXXXXXX,starostka obce Bankovní spojení: Česká národní banka č.účtu 94-6912481/710 |čo: 00831841 E-mail: obecvrsovice©obecvrsovice.cz; starosta©obecvrsovice.cz Telefon: +420 415 676 120; +420 777 975 294 (dále jen Objednatel)
<br> a
<br> Zhotovitel Název: Společnost PRESSKAN a BAK — Vršovice — likvidace splaškových vod sídlo: Vápenice 2974/13,796 01 Prostějov zastoupený: Ing.XXXXXX XXXXXX,předseda správní rady,statutární ředitel Bankovní spojení: Komerční banka Číslo účtu: 107-8215210247/0100 IČ: 60743824 DIČ: C260743824
<br> Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B,vložka 5845
<br> (dále jen Zhotovitel)
<br> uzavřeli dle ustanovení 5 2586 a násl.cit.Občanského zákoníku (zákona č.89/2012 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů),dodatek smlouvy o dílo č.01/384-17 ze dne 4.1.2017 tohoto znění:
<br> EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Operační program Životní prostředí
<br> Na základě smlouvy o dílo ze dne 4.1.2017 s přihlédnutím k dodatku č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 20.9.2017 a dodatku č.3 ke smlouvě o dílo ze dne 20.10.2017 se smluvní strany dohodly takto:
<br> Po dokončení a předání stavby „Vršovice — Likvidace splaškových vod“ na základě geodetického zaměření vypracovaného firmou GEO MOST dne 19.11.2017 č.zak.37/2017,se stanovuje XXXXXXX XXXX za dílo dle skutečně vynaložených nákladů.Změnový list č.3 a rozpočet je nedílnou součástí tohoto dodatku.Finanční rozdíl tohoto dodatku je -8.300,69 Kč bez DPH <.>
<br> Rekapitulace ceny:
<br> Základní cena dle SoD 9.847.469,73 Kč (bez DPH) Dodatek č.2 + 77.072,84 Kč (bez DPH) Dodatek č.3 + 261.499,30 Kč (bez DPH) Dodatek č.4 - 8.300,69 Kč (bez DPH)
<br> 10.177.741,18 Kč (bez DPH) II <.>
<br> Tato změna smlouvy o dílo je v souladu s 5 222 odst.4 b zák.č.134/2016 Sb.zákona o zadávání veřejných zakázek <.>
<br> Změnu ceny,obsahu smlouvy o dílo a uzavření tohoto dodatku odsouhlasilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 21.12.2017 usnesením č.52/2017 <.>
<br> VI.Ostatní ujednání výše zmíněné smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.Dodatek č.4 je vystaven ve 4 vyhotoveních,z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami <.>
<br> Ve Vršovicích dne 2 8' 12' 2017 ?RESSKÁN system.o.s <.>
<br> Vápenice 2974/ 13 7951301 PROSTĚJOV IC: 507 43 824 DlČ: 0280743824
<br> MWA WW
<br> za objednatele za zhotovite e XXXXXXX XXXXXXX Ing.Robert hje rlý starostka obce statutární ře itel
<br> „| Hu -rn1'__ || |
<br>,' :.<.> <.>,-__'_.'.<.> -:
<br> 'memaamwsmc-&*ml-amquwamm <.>
<br> “Mmmummumomummdm
<br> WWE—“mw mmm—wm mih-quia: thmJMQWum—unm.WWÁMnWMMWMQQ-„
<br> wmnmqm.mmw “
<br> mul-w mmammm ona-ibm: m
<br> |.II
<br> ) -mmmwu + 5.*.mmmm— 572mm Pif:- *
<br> |
<br> Wu w BWNS „nimi: Mn m1; „a :! mamma !; ?; | | <.>
<br> 1 |
<br>."
<br> |
<br>.""-1 I' „';Š'- I';-
<br> mmmw'mm-MsMomlthtm.": |_“ 4%.Bibiana-nou rroanxsmm—.“ _ ' si - <.>
<br> mimmlinm'mnHQUIdboU—MWMWMM'1,' ---£ „MWe.Mm5m:m—maunmquw r'
<br> Změnový list č.3 k dodatku č.4 Projekt : Vršovice -— likvidace spřaškových vod
<br> Objekt : 30 072016 DP
<br> Datum vystavení: [už—73 1.201? _____ __ ) Požadováno kým:
<br> Ob'eeeeteí_-_-„„ „„
<br> Podklady: [ĚĚÍW ) Počet příloh: mewwml
<br> POPIS ZMĚNY:
<br> Finanční vyrovnáni dle SoD a dodatku č.2
<br> „ 1,Změny v délkách plavat—a' řggů;
<br> Rad 1 beze změn <.>
<br> Řad 2 další o 9,7 m.— kolize s dešťovou kanaiízaci,byio nutno posunout
<br> Řad 3 deíší o 8,4 m — prodlouženo s ohledem na přípojku pro čp.50 a čp,60
<br> Řad 4 delší o 0,7 rn
<br> Řad 5 kratší o 2,5 m —-— ukončeno u přípojky pro čp.99,přípojka pro čp.130 byía napojena na řad 12
<br> Red 6 deíší o 1,8 m — místo napojení bylo nutné posunout
<br> Řad 7 detší o 2,6 m - přizpůsobeno provedení řízeného protlaku
<br> Řad 8 kratší o 0,3 m
<br> lšad 9 kratší 0 7.6 m » ukončen v místech napojeni přípojek pro čp.125 a čp.117
<br> Rad 10 další o 7,9 m —— z důvodu změny napojení čp.20 a budování dodatečné přípojky pro čp.41 pošta k protažení řadu
<br> Řad 11 kratší o 3,5 m —— řad 11 se napojovaí na řad 15,který vyše! blíž
<br> Rad 12 další o 2,1 m — řad 12 se napojoveí na řad 6,který vyše! blíž
<br> Řad 13 byl nahrazen řadem 138 detším o 0,3 m
<br> Fšad 14 další o 0,7 m
<br> Rad 15 deiší o 16,6 m - změna trasy s ohledem na optimalizaci napojení přilehlých ŘŠMČVÍIÚŠÍÍ
<br> Celkový rozdíl v détce hlavních řadů +363 m
<br> Práce provedené navic oproti původni smlouvě (vícepráce).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 19.576,93 Kč
<br> 2.Změny \: délkách přípojek Na řadu 1 byty postaveny 2 přípojky o celkové délce 34 m.Oproti původnímu projektu méně o 5,3 m.Na řadu 2 byly postaveny 3 přípojky o celkové délce 30,3 m.Oproti původnímu projektu méně o 8 m.Na řadu 3 bylo postaveno 7 přípojek o celkové détce 102,4 m.Oproti původnímu...