EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Operační program Životní prostředí
<br> Dodatek č.5 smlouvy o dílo č.01/384—17
<br> Objednatel Název: Obec Vršovice Sídlo: Vršovice 74,440 01 Louny Zastoupené: XXXXXXX XXXXXXX,starostka obce Bankovní spojení: Česká národní banka č.účtu 94-6912481/710 IČO: 00831841 E-maíl: obecvrsovice©obecvrsovice.cz; starosta©obecvrsovice.cz Telefon: +420 415 676 120; +420 777 975 294 (dále jen Objednatel)
<br> a
<br> Zhotovitel Název: Společnost PRESSKAN a BAK - Vršovice - likvidace splaškových vod sídlo: Vápenice 2974/13,796 01 Prostějov zastoupený: lng.XXXXXX XXXXXX,předseda správní rady,statutární ředitel Bankovní spojení: Komerční banka Číslo účtu: 107-8215210247/0100 IČ: 60743824 DIČ: CZ60743824
<br> Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B,vložka 5845
<br> (dále jen Zhotovitel)
<br> uzavřeli dle ustanovení 5 2586 a násl.cit,Občanského zákoníku (zákona č.89/2012 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů),dodatek smlouvy o dílo č.01/384—17 ze dne 4.1.2017 tohoto znění:
<br> „dl.-„Tj Emil.<.> i."FEI.—LEF.rlii„_ů.<.> t_l.l.„Hl.-Inf FJFI.lrlfmíí.<.> “„.<.>.íll.<.> n.: 5.0.<.>.<.> a.h.<.>.bíl.<.> -th.i.n half _w.WMV.<.>._.<.> -.<.>.|.<.>.<.> +|„.<.> ||inž.<.> _.míďil.<.> _í _.<.>.<.> mw.u_.-.<.>
<br> EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Operační program Životní prostředí
<br> Na základě smlouvy o dílo ze dne 4.1.2017 s přihlédnutím k dodatku č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 20.9.2017,dodatku č.3 ke smlouvě o dílo ze dne 20.10.2017,dodatku č.4 ze dne se smluvní strany dohodly takto:
<br> Po dokončení a předání stavby „Vršovice — Likvidace splaškových vod" na základě geodetického zaměření vypracovaného firmou GEO MOST dne 19.11.2017 č.zak.37/2017,se stanovuje XXXXXXX XXXX za dílo — vícepráce mimo dotaci.Změnový list č.4 a rozpočet je nedílnou součástí tohoto dodatku.Finanční rozdíl tohoto dodatku je +68.532,64 Kč bez DPH <.>
<br> Rekapitulace ceny:
<br> Základní cena dle SoD 9.847.469,73 Kč (bez DPH) Dodatek č.2 + 77.072,84 Kč (bez DPH) Dodatek č.3 + 261.499,30 Kč (bez DPH) Dodatek č.4 - 8.300,69 Kč (bez DPH) Dodatek č.5 + 68.532,64 Kč (bez DPH)
<br> 10.246.273,82 Kč (bez DPH) II <.>
<br> Tato změna smlouvy o dílo je vsouladu s € 222 odst.4 b zák.č.134/2016 Sb.zákona o zadávání veřejných zakázek <.>
<br> Změnu ceny,obsahu smlouvy o dílo a uzavření tohoto dodatku odsouhlasilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 21.12.2017 usnesením č.53/2017 <.>
<br> Vl.Ostatní ujednání výše zmíněné smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.Dodatek č.5 je vystaven ve 4 vyhotoveních,z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami <.>
<br> ?RĚSŠKAN system a.8.Ve Vršovicích dne 2 8- 12' 2017 Vápenice 2974/13 796 O1 PROSTĚJOV lČ: 807 43 824 DIČ: CZBO743 2
<br> * za objednatele za zhotoví-t e XXXXXXX XXXXXXX Ing.Robert rlý starostka obce statutární ditel
<br> mm Mun—tmm
<br> J
<br> mnúumwdSQMÍMiCMhmanÚomw ]" —mmuu+ mam M Mau—qwmuum mall <.>
<br> “má.-: <.>,MMMWWW'— ““.<.>.—m mnm-tmm" _
<br> iMi—img: tremi.mstmmwmwmmm—wm MMMqutJmM.mmm Hua—i “MHWQMMMMM
<br> Manaslu-n.m.:- mami—Ú- ___ pm:—danism“ + ECM/_“.<.> -'1 * mawa-zmazat ' 8.5 ' mmm.<.> u
<br> Mm mm,* mmoMAeelWáJh-it.mměamvaidbommiů
<br> MŠ
<br> meWWWWMMaMboMmM mm _ tmaámumuxsmmn -
<br> - —.n - mm 0111 * WVM-n.ma GM main: hmwmmu
<br> swimming—(dossimmuiiwnsmtwmntlám "'
<br>.imnmmmmmmmmummw
<br>.<.>,u: ' nm.ml _ la 'lmsmm
<br> _.:._._ „l_u.__|.<.>._ \.'l - |_.L-.'I -L L _||4'-l'v'||:[ + ' ' -' LÍ-íc- :!:-".„| IIII' " -I.ň' ! -l-í._-.<.> l' ' I.j.',|l.<.> _ _|.'.„.<.>.<.>.|.IT' _.||' | -.|| |I-' „ J".I'.h _.-Il ' <.>
<br> Změnový list č.4 k dodatku č.5
<br> Projekt : Vršovice - likvidace splaškových vod
<br> Objekt : 30 072016 DP
<br> Datum vystavení: )27.11.2017„___Í_Í_:i) Požadováno kým: W“ ;edmateíi* Podklady: lgD.vv Počet příioh: LLM;.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Í *““
<br> POPlS ZMĚNY:
<br> Finanční vyrovnání dle dodatku č.3
<br> Dodatkem č.3 byly řešeny vícepráce nad rámec původního projektu mimo dotaci.Jednalo se o vybudování domovních přípojek ke třem novostavbám a k čp.33 a dále vybudování 4 odboček 2 hl.řadů u nemovitosti,které se na kanaíizaci nepřípojovaly.Původní rozpočet počítal s délkou 45 m.Ve skutečnosti bylo postaveno celkem 83,5 m na přípojkách a 10 m na odbočkách,oeikem 93,5 m <.>
<br> 1.Změnxvdélkgg' gžigg'ek
<br> Na řadu 12 byly postaveny 3 přípojky 0 celkově déice 46,1 m.Oproti projektu bylo postaveno více o 1,1 m <.>
<br> Na řadu 14 byla postavena 1 přípojka pro čp.33 o ceikové déice 37,4 m.Oproti projektu více o 37,4 m <.>
<br> Na odbočkách z hlavnich řadů bylo vybudováno celkem 10 m potrubí <.>
<br> Údůvggněňi: V průběhu realizace došio k drobným změnám,které byiy zapracovány do probíhající stavby.U čp.33 došlo k ůpíné změně trasy vedení tlakové kanalizace.Na základě požadavku objednatele byly vybudovány 4 odbočky z hi.řadu u nemovitosti,které se prozatím na kanalizaci připojovat nebudou <.>
<br> Čelk...