Zadavatel: _IÚ_bec Zádveřice - Raková
<br> Se sídlem: Ědveřice 460,763 12 Zádveřice-Rakova Zastoupený: :lng.XXXXXXX XXXXX,starosta
<br> IČ: |XXXXXXXX— _
<br> X/X/XXX 8026
<br> VŠEM DODAVATELÚM
<br> V Eveřicích-Rakové _| dne f_19.3.20183
<br> VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁ_ZKU
<br> změna č.2 ze dne 19.3.2018
<br> Název veřejné zakázky: |Yýstavba vodovodu a kanalizace v obci Zádveřice - Raková __ Ev.číslo veřejné zakázky: |2—018026 “ Í
<br> Předmět veřejné zakázky: [[ stavební práce [:] dodávky [:] služby
<br> Druh zadávacího řízení: [zjednodušené podlimitní řízení dle 5 53 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek |
<br> Profil zadavatele \ :l.v,r i.ic=00 7 |
<br> V souladu s ustanovením š 53 zák.č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“),vás vyzývám k prokázání splnění kvalifikace a k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na dodavatele výše uvedené veřejné zakázky
<br> jstavební práce 450000000-7; stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí 45231300-8;
<br> kód CPV architektonické,technické a zeměmencské služby 71250000-5
<br> 1.Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je odkanalizování a rozšíženi stávající vodovodní sítě v obci Zádveřice-Rakova,stavba je dle projektu rozdělena na 5 částí: a) Odkanalizování mikroregionu „Podřevnicko" — stavba 9 — kanalizace obce Zádveřice |.etapa,tato část bude provedena v souladu s projektovou dokumentaci zpracovanou firmou CENTROPROJEKT ZLÍN a.s.b) Vodovod Drahy,Zádveřice-Rakova,která je rozdělena na dva stavební objekty,ato: SO O1-Vodovod a SO 02-Přípojka NN k ATS,tato část bude provedena v souladu s projektovou dokumentaci zpracovanou lng.Věrou Soudilovou,756 11 Valašské Polanka 53,IČ 61404586 c) Vodovod směr víceúčelové hřiště Zádveřice-Rakova,stavební objekt 80 01 — Vodovod,tato část bude provedena v souladu s projektovou dokumentaci zpracovanou lng.Věrou Soudilovou,756 11 Valašské Polanka 53,IČ 61404586 d) Vodovod u MK 2d,Zádveňce-Raková,stavební objekt SO 01—Vodovod,tato část bude provedena v souladu s projektovou dokumentaci zpracovanou lng.Věrou Soudilovou,756 11 Valašská Polanka 53,IČ 61404586 e) ZTV k RD Nadkopčí Zádveřice-Rakova,l.etapa,která je rozdělena na dva stavební objekty,a to: 80 001- Vodovod a SO 002 — Kanalizace,tato část bude provedena v souladu s projektovou dokumentaci zpracovanou lng.Věrou Soudilovou,756 11 Valašská Polanka 53,IČ 61404586 Jedná se však o jednu veřejnou zakázku,jedno zadávací řízení.Rozdělení na části není dělení ve smyslu dělení veřejné zakázky dle zákona <.>
<br> Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 11 636 000,- Kč bez DPH Zadavatel pro plnění jednotlivých částí veřejné zakázky stanoví následující termíny:
<br> Předpokládané zahájení doby plnění: do 3 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo,nebude-li vzhledem ke klimatickým podmínkám dohodnuto jinak
<br> ai ZTV k RD Nadkopčí Zádveřice-Rakova:
<br> Dílčí plnění: dle harmonogramu postupu prací
<br> 1
<br> SO 001-Vodovod: dokončení a protokolární předání a převzetí: do 1 měsíce od předání a převzetí staveniště
<br> S0 002 — Kanalizace: dokončení a protokolární předání a převzetí: do 2 měsíců od předání a převzetí staveniště
<br> b) Vodovod Drahv.Zádveřice-Rakova: Dílčí plnění: dle harmonogramu postupu prací Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí: do 4 měsíců od předání a převzetí staveniště
<br> c) Odkanalizování mikroregionu.<.> Podřevnicko“: Dílčí plnění: dle harmonogramu postupu prací Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí: do 6 měsíců od předání a převzetí staveniště
<br> d) Vodovod směr víceúčelové hřiště Zádveřice-Rakova: Dílčí plnění: dle harmonogramu postupu prací Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí do:do 4 měsíců od předání a převzetí staveniště
<br> eLVodovod u MK 2d,Zádveřice-Raková: Dílčí plnění: dle harmonogramu postupu prací
<br> Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí do: 30.11.2018
<br> Podrobný rozsah předmětu veřejné zakázky je uveden v zadávací dokumentaci <.>
<br> 2.Výzva k podání nabídky byla uveřejněna na profilu zadavatele dne 6.3.2018 a byla zaslána 5-ti dodavatelům dne 6.3.2018 <.>
<br> Výzva k podání nabídky_změna č.1 ze dne 13.3.2018 byla uveřejněna na profilu zadavatele dne 13.3.2018 a byla zaslána 5-ti dodavatelům dne 13.3.2018 <.>
<br> Výzva k podání nabidky—změna č.2 ze dne 19.3.2018 byla uveřejněna na profitu zadavateie dne 19.3.2018 a byla zaslána 4 dodavatelum dne 19.3.2018 <.>
<br> Výzva k podání nabídky byla uveřejněna na profilu zadavatele dne 6.3.2018 a byla zaslána 5-ti dodavatelům dne 6.3.201 8 <.>
<br> Kompletní zadávací dokumentace bude uveřejněna na profilu zadavatele ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek,a to alespoň do konce lhůty pro podání nabídek <.>
<br> Zadávací dokumentace bude bezplatně poskytnuta dodavatelům uveřejněním na profilu zadavatele <.>
<br> Profil zadavatele byl uveřejněn v informačním systému podle 5 224 a násl.zákona <.>
<br> Výzva k podání nabídky byla ...