Zadavatel: Obec Zádveřice - Rakova
<br> Se sídlem: Zádveřice 460,7—63 12 Zádveřice-Rakova Zastoupeny: tri—g_.Lubomí_r Ko_k—eš,starosta_ _
<br> IČ: mým—71% _
<br> 710/201 8026
<br> VŠEM DODAVATELÚM
<br> v- ZádveřTcich-Rakové : dne ' 13.3.2018 _"
<br> VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA
<br> &% změna &.1 ze dne 13.3.2618
<br> Název veřejné zakázky: ;Výstavba vodovodu _a kanalizace chi ZácWeřice - Baková _
<br> Ev.číslo veřejné zakázky: 2018026_ _
<br> Předmět veřejné zakázky: EI staÉbni práce Lj dodávky __ služby
<br> Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle 5 53 zákoÉ &.134/2016 Sb <.>,Cl zadávání veřejných zakázek _ Profil zadavatele :!.v <.>,?“ 7 '
<br> V souladu s ustanovením š 53 zák.č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon"),vás vyzy'vám k prokázání splnění kvalifikace a k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na dodavatele výše uvedené veřejné zakázky
<br> _ stavební „5450000000-7? stavební práce pro vodovodni a kanalizační potrubí 45231300-8; *“ CPV architektonické,technické a zeměměňčské služby 71250000-5
<br> 1.Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je odkanalizování a rozšižení stávající vodovodní sítě V obci Zádveřice-Rakova,stavba je dle projektu rozdělena na 5 částí: a) Odkanalizováni mikroregionu „Podřevnicko“ — stavba 9 — kanalizace obce Zádveňce I.etapa,tato část bude provedena v souladu s projektovou dokumentaci zpracovanou tirmou CENTROPROJEKT ZLÍN a.s.b) Vodovod Drahy,Zádveřice-Rakova,která je rozdělena na dva stavební objekty,a to: SO 01-Vodovod 3 SO 02- Připojka NN k ATS,tato část bude provedena v souladu s projektovou dokumentaci zpracovanou Ing.Věrou Soudilovou,756 11 Valašská Polanka 53,IČ 61404586 c) Vodovod směr víceúčelové hřiště Zádveřice-Rakova,stavební objekt SO 01 - Vodovod,tato část bude provedena v souladu s projektovou dokumentaci zpracovanou lng.Věrou Soudilovou,756 11 Valašské Polanka 53,IČ 61404586 d) Vodovod u MK 2d,Zádveňce-Raková,stavební objekt SO 01-Vodovod,tato část bude provedena v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou Ing.Věrou Soudilovou,756 11 Valašská Polanka 53,IČ 61404586 e) ZTV k RD Nadkopčí Zádveřice-Rakova,|.etapa,která je rozdělena na dva stavební objekty,a to: SC 001- Vodovod a SC 002 — Kanalizace,tato část bude provedena v souladu s projektovou dokumentaci zpracovanou lng.Věrou Soudilovou,756 11 Valašská Polanka 53,lČ 61404586 Jedná se však ojednu veřejnou zakázku,jedno zadávací řízení.Rozdělení na části není dělení ve smyslu dělení veřejné zakázky dle zákona <.>
<br> Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 11 636 000,- Kč bez DPH Zadavatel pro plnění jednotlivých částí veřejné zakázky stanoví následující termíny:
<br> Předpokládané zahájení doby plnění: do 3 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo,nebude—Ii vzhledem ke klimatickým podmínkám dohodnuto jinak
<br> a) ZTV k RD Nadkopčí Zádvgňge-Raková:
<br> Dílčí plnění: dle harmonogramu postupu prací SO 001-Vodovod: dokončení a protokolární předání a převzetí: do 1 měsíce od předání a převzetí staveniště
<br> SO 002 — Kanalizace: dokončení a protokolárni předání a převzetí: do 2 měsíců od předání a převzetí staveniště
<br> bj Vodovod Dráhy Zádveřice-Rakova:
<br> Dílčí plnění : dle harmonogramu postupu prací Termin dokončení a protokolárniho předání a převzetí: do 4 měsíců od předání a převzetí staveniště
<br> c) Odkanalizováni mikroregionu ngřevnickď:
<br> Dilčí plnění: dle harmonogramu postupu prací Termín dokončení a protokolámího předání a převzetí: do 6 měsíců od předání a převzetí staveniště
<br> dj Vodovod směr víceúčelové hřiště Zádveřice-Rakova: Dílčí plnění: dle harmonogramu postupu prací Termín dokončení a protokolámího předání a převzetí dozdo 4 měsíců od předání a převzetí staveniště
<br> el Vodovod u MK 253,Zádveřice-Raková:
<br> Dílčí plnění: dle harmonogramu postupu praci
<br> Termín dokončení a protokolámího předání a převzetí do: 30.11.2018
<br> Podrobný rozsah předmětu veřejné zakázkyje uveden v zadávací dokumentaci <.>
<br> Výzva k podání nabídky byla uveřejněna na profilu zadavatele dne 6.3.2018 a byla zaslána 5-ti dodavatelům dne 6.3.2018 <.>
<br> Výzva k podání nabídkLzměna č.1 ze dne 13.3.2018 byla uveřejněna na prolila zadavatele dne 13.3.2018 a byla zaslána 5-ti dodavatelům dne 13.3.2018 <.>
<br> Výzva k podání nabídky byla uveřejněna na profilu zadavatele dne 6.3.2018 a byla zaslána 5-ti dodavatelům dne 6.3.2018 <.>
<br> Kompletní zadávací dokumentace bude uveřejněna na profilu zadavatele ode dne uveřejnění Výzvy k podání nabídek,ato alespoň do konce lhůty pro podání nabídek <.>
<br> Zadávací dokumentace bude bezplatně poskytnuta dodavatelům uveřejněním na profilu zadavatele <.>
<br> Profil zadavatele byl uveřejněn v informačním systému podle 5 224 a násl.zákona <.>
<br> Výzva k podání nabídky byla uveřejněna na internetových stránkách zadavatele v sekci „Úřední deska" dne 6.3.2018 <.>
<br> Výzva k podání nabř-dky__změna č.1 ze dne 13.3.2018 byla oveřejnena na httemetových stánkách zadavat...