Město J evíčko
<br> předkládá výzvu více zájemcům na veřejnou zakázku malého rozsahu formou poptávkového
řízení na akci:
<br> Restaurování vstupního portálu bývalého augustiniánského kláštera čp.51 na ul.Soudní v
Jevíčku
<br>
<br> 1.Zadavatel:
<br> Město Jevíčko
<br> Zastoupené Starostou města Dušanem Pávkem
<br> Palackého nám.1,569 43 Jevičko
<br> tel.: 461 327 810
<br> fax: 46] 327 812
<br> e-rnail: jevicko@jevicko.cz
<br> bankovní Spojení: Komerční banka,a.S <.>,Jevíčko,č.ú.2526-591/0100
IČO: 00276791
<br> DIČ: 0200276791
<br> 2.Vymezení plnění zakázky:
<br> Předmětem plnění je Restaurování vstupního portálu bývalého augustiniánského kláštera čp.51
na ul.Soudní v Jevíčku podle návrhu na restaurování ze dne 21.3.2016,který tvoří přílohu této
Zadávací dokumentace <.>
<br> Zhotovitel je povinen Se před odevzdáním nabídky informovat o poloze a povaze Staveniště a o
eventuálních jiných místních zvláštnostech a tyto okolnosti zohlednit v nabídkové ceně.Případné
nejasnosti Si musí uchazeč vyjasnit ještě před podáním nabídky.Nedostatečná informovanost
nebo mylně chápání soutěžních podmínek neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu
nákladů díla nebo změnu ceny.Práce budou probíhat za kontroly MěÚ Mor.Třebová,odbor
kultury,jako orgánu Státní památkové péče <.>
<br> ppozornění pro uchazeče - prohlídka Staveniště po tel.dohodě inv.technik města Dalibor
Sebek tel.33 127 240 <.>
<br> Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 105 tisKč bez DPH
<br> 3.Doba a místo plnění:
<br> Zahájení - předpoklad od 1.6.20] 6
Ukončení- nejpozději do 30.10.2016
<br> místo plnění: Město Jevíčko,budova bývalého augustiniánského kláštera čp.51
na ul.Soudní v Jevíčku
<br> 4.Požadavky na prokázání kvaliñkačních předpokladů uchazečů:
<br> Uchazeč prokáže Splnění kvalifikačních předpokladů předložením kopie oprávnění k podnikání a
restaurování <.>
<br> 5.Způsob hodnocení nabídek:
<br> Kriteriem hodnocení nabídky je nabídková cena <.>
<br> 6.Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny vč.platebních podmínek:
Nabídka musí obsahovat veškeré náklady na provedení veřejné zakázky dle předloženého
návrhu na restaurování a závazného stanoviska.Ceny budou uvedeny v položkovém
rozpočtu,který je součástí této výzvy <.>
<br> Fakturační podmínky uvede uchazeč do návrhu smlouvy o dílo <.>
<br> - faktura bude mít náležitosti daňového dokladu <.>
- splatnost faktur XXXX XXX.XX dnů od data vystavení
<br> X.Lhůta pro vyzvednutí zadávací dokumentace:
Zadávací dokumentaci - tvoří tato výzva s přílohami a Slepý položkový rozpočet zaslaný s touto
výzvou <.>
<br> 8.Místo a lhůta pro podání nabídek
<br> Nabídku doručte na MěÚ poštou nebo osobně v pracovní dny do 4.4.2016 do 10:00 hod <.>
Vyhodnocení nabídek provede komise zadavatele do 30.4.2016 <.>
<br> Nabídky se podávají písemně v uzavřených obálkách,označených názvem zakázky
SOUTEZ - Restaurování vstupního portálu bývalého augustiniánského kláštera čp.51 na ul <.>
Soudní v Jevíčku “,identifikačními údaji uchazeče,adresou a opatřených na uzavření razítkem <.>
<br> Nabídky podané v neuzavřených nebo v neoznačených obálkách,či v obálkách poškozených tak <,>
že je možné obsah obálky vyjmout,nebudou do výběrového řízení přijaty,Stejně tak jako
nabídky předložené po Stanoveném termínu <.>
<br> Uchazeči mohou nabídky zasílat poštou nebo doručit osobně na podatelnu v pracovní dny na
adresu:
<br> Město Jevíčko
Palackého nám.1
569 43 Jevíčko
<br> V případě doručování nabídek poštou se za okamžik převzetí považuje převzetí zásilky
adresátem <.>
<br> Termín pro podání nabídek končí dnem 4.4.2016 v 10:00 hod <.>
<br> Případné informace pro nabídku Sdčlí investiční oddělení,tel.461 327 809,mobil 733 127 240.nebo
místostarosta Mgr.XXXXXXXX XXXXX XXX SXX XXX
<br>
<br> Komunikace zadavatele S dodavatelem
<br>
<br> Veškeré informace a písemnosti budou zadavatelem doručovány jiným způsobem,a to e-mailem <.>
(Adresa pro doručování písemností emailem: sebek@jevicko.cz)
<br> 9.Další podmínky veřejné zakázky:
<br> 1.Reference o významných Zakázkách:
Zadavatel nepožaduje <.>
<br> 2.Požadavky na zpracování návrhu smlouvy o dílo:
<br> Součástí nabídky bude zpracování návrhu smlouvy o dílo <.>
<br> Požadavek na Smluvní pokutu do Smlouvy o dílo v případě neplnění termínů zhotovitelem je
5 000,-Kč x' den <.>
<br> 10.Ostatní informace a práva zadavatele :
<br> 1.Nabídka bude předložena pouze v českém jazyce.Předložené nabídky se nevrací <.>
<br> 2.Zadavatel je oprávněn zadávací řízení zrušit.Uchazeči můžou předložit pouze jednu nabídku <.>
3.Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o možnosti využití místních firem a dále o smlouvě o dílo <,>
která bude mimo jiné obsahovat tato ustanovení:
<br> a) Objednatel Si vyhrazuje právo odstoupit bez udání důvodu od této Smlouvy o dílo před
zahájením plnění díla <.>
<br> b) Objednatel Si vyhrazuje dílo realizovat po etapách,dle finančních možností objednatele <.>
Rozsah prací,včetně ceny za dílo by se v tomto případě řešilo dodatky ke smlouvě o dílo <.>
<br> c) Zhotovitel se zavazuje,že resp...