Město J evíčko
<br> předkládá výzvu více zájemcům na veřejnou Zakázku malého rozsahu formou poptávkového
řízení na akci:
<br> Obnova fasády na Severním a východním křídle bývalého augustiniánského kláštera ěp.51
na ul.Soudní v Jevíěku
<br>
<br> l.Zadavatel:
<br> Město J evíčko
<br> Zastoupené starostou města Dušanem Pávkern
<br> Palackého nám.l,569 43 Jevíčko
<br> tel.: 461 327 810
<br> fax: 461 327 812
<br> e-mail: jevicko@jevicko.cz
<br> bankovní Spojení: Komerční banka,a.S <.>,Jevíčko,č.ú.2526-591/0100
IČO: 00276791
<br> DIČ; 0200276791
<br> 2.Vymezení plnění zakázky:
<br> Předmětem plnění je obnova fasády na Severním a východním křídle bývalého augustiniánského
kláštera čp.51 na ul.Soudní v Jevíčku a dalších stavebních prací uvedených v položkových
rozpočtech,které tvoří přílohu této Zadávací dokumentace.V nabídce musí být kalkulováno
<br> s náklady na naložení,odvoz a uložení zlikvidovaného materiálu,včetně případného poplatku Za
Skládku <.>
<br> Položku č.25 v rozpočtu severní Strana uznatelne náklady ocení všichni uchazeči pro jednotnost
hodnocení nabídek stejnou částkou vc výši IO 000,-Kč bez DPH <.>
<br> I 25 I 767662120R00 I DOD+MTŽ kovaných mříží pevných,do Zdiva I m2 I 1.00 I 10 000.00 I 10 000,00 I
<br>
<br> Dále upozorňujeme uchazeče,že objekt slouží jako ubytovna - je nutno Zabezpečit přístup
bezpečnost a Zakalkulovat do nabídky (viz.položky v rozpočtu východní strana neuznatelné
náklady) <.>
<br> Zhotovitel je povinen se před odevzdáním nabídky informovat o poloze a povaze staveniště a o
eventuálních jiných místních Zvláštnostech a tyto okolnosti zohlednit v nabídkové ceně.Případné
nejasnosti si musí uchazeč vyjasnit ještě před podáním nabídky.Nedostatečná informovanost
nebo mylně chápání soutěžních podmínek neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu
nákladů díla nebo Změnu ceny.Práce budou probíhat za kontroly MěÚ Mor.Třebová odbor
kultury jako orgánu státní památkové péče <.>
<br> Upozornění pro uchazeče - prohlídka Staveniště po tel.dohodě inv.technik města Dalibor
Sebek tel.461 327 809 <.>
<br> Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 710 tiS.Kč bez DPI-I
<br> 3.Doba a místo plnění:
<br> Zahájení - předpoklad od 1.6.2016
Ukončení - nejpozději do 30.10.2016
<br> misto plnění: Město Jevíčko,budova bývalého kláštera čp.51 na ul.Soudní
<br> 4.Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazečů:
<br> Uchazeč prokáže splnění kvalifikačních předpokladů předložením kopie oprávnění k podnikání <.>
<br> 5.Způsob hodnocení nabídek:
<br> Kriteriem hodnocení nabídky je nabídková cena <.>
<br> 6.Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny vč.platebních podmínek:
Nabídka musí obsahovat veškeré náklady na provedení veřejné zakázky dle předloženého
návrhu na restaurování,který je rozdělen na uznatelné a neuznatelné náklady a tvoří přílohu
této výzvy <.>
<br> Fakturační podmínky uvede uchazeč do návrhu Smlouvy o dílo <.>
<br> - faktura bude mít náležitosti daňového dokladu <.>
- Splatnost faktur XXXX XXX.XX dnů od data vystavení
<br> X.Lhůta pro vyzvednutí zadávací dokumentace:
Zadávací dokumentaci - tvoří tato výzva a Slepý položkový rozpočet rozdělený na uznatelné
a neuZnatelné náklady Zaslaný S touto Výzvou.Jakékoliv Zásahy do rozpočtu jsou nepřipustné <.>
<br> 8.Místo a lhůta pro podání nabídek
<br> Nabídku doručte na MěÚ poštou nebo osobně v pracovní dny do 4.4.2016 do 10:00 hod <.>
Vyhodnocení nabídek provede komise Zadavatele do 30.4.2016 <.>
<br> Nabídky Se podávají písemně vuzavřených obálkách,označených názvem Zakázky
SOUTĚŽ v“ Obnova fasády na severním a východním křídle bývalého augustiniánského kláštera
čp.51 na ul.Soudní v Jevíčku“,identifikačními údaji uchazeče,adresou a opatřených na
uzavření razítkem <.>
<br> Nabídky podané v neuzavřených nebo v neoznačených obálkách,či v obálkách poškozených tak <,>
že je možné obsah obálky vyjmout,nebudou do výběrového řízení přijaty,Stejně tak jako
nabídky předložené po Stanoveněm termínu <.>
<br> Uchazeči mohou nabídky Zasílat poštou nebo doručit osobně na podatelnu v pracovní dny na
adresu:
<br> Město Jevíčko
Palackého nám.l
569 43 Jevíčko
<br> V případě doručování nabídek poštou Se Za okamžik převzetí považuje převzetí zásilky
adresátem <.>
Termín pro podání nabídek končí dnem 4.4.2016 v 10:00 hod <.>
<br> Případné informace pro nabídku sdělí investiční oddělení,tel.461 327 809,mobil 733 127 240.nebo
místostarosta Mgr.Miroslav Safář 734 536 216
<br>
<br> Komunikace zadavatele s dodavatelem
<br>
<br> Veškeré informace a písemnosti budou Zadavatelem doručovány jiným Způsobem,a to e-rnailem <.>
(Adresa pro doručování písemností emailem: sebek@jevicko.cz)
<br> 9.Další podmínky veřejně zakázky:
<br> 1.Reference o významných Zakázkách:
Zadavatel nepožaduje <.>
<br> 2.Požadavky na Zpracování návrhu smlouvy o dílo:
<br> Součástí nabídky bude zpracování návrhu smlouvy o dílo <.>
<br> Požadavek na smluvní pokutu do smlouvy o dílo v případě neplnění termínů zhotovitelem je
5 000,-Kč / den <.>
<br> 10.Ostatní informace a práva zadavatele ...